办理施工许可证需要具备什么条件,建筑施工许可证办理条件

办理施工许可证需要具备什么条件,建筑施工许可证办理条件建设单位未及时取得施工许可证,承包人可以此作为工期延误的抗辩 江苏省高级人民法院(2018)苏民申966号 关于国昊公司提出的2006年7月18日至2007年3月19

建设单位未及时取得施工许可证,承包人可以此作为工期延误的抗辩

江苏省高级人民法院(2018)苏民申966号

国浩公司提出的2006年7月18日至2007年3月19日约一半的施工许可期限不应视为工期延长。根据上述期间根据规定办理施工许可证后才能开工,而办理施工许可证的义务在于建设单位,涉案工程在取得施工许可证前已开工一段时间,现虽未因无施工许可证而被主管部门责令停工,但涉案工程手续不全会对施工存在一定影响。,现有证据,监理单位在月度监理报告和施工现场例会中提到,施工现场高压线影响施工现场正常施工,施工单位应尽快联系供电部门处理,还提到双方存在误解,延误工期等。因此,酌情认定从实际开工日期2006年7月18日至2007年3月19日取得施工许可证期间一半天数即123天可视为工期顺延,不计入鸿宇公司的工期延误责任中,有事实依据,在一审和二审法院没有任何问题。

《中华人民共和国建筑法》

第七条建设项目开工前,建设单位应当应当按照国家有关规定,向项目所在地的申请领取施工许可证;县级以上人民政府建设行政主管部门报告。但是,国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型项目除外。

按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建设项目,不再领取施工许可证。

第八条申请建筑工程施工许可证,应当具备下列条件:

(一)建设用地审批手续已经办理;

(二)依法应当办理建设工程规划许可证,并已取得建设工程规划许可证的;

(三)需要拆除的,拆除进度符合施工要求;

(四)施工企业已经认定;

(五)有满足建设需要的资金安排、施工图纸和技术资料;

(六)有保证工程质量安全的具体措施。

建设行政主管部门应当自收到申请之日起七日内,对符合条件的申请颁发施工许可证。

内容来源网络,如有侵权,联系删除,本文地址:https://www.230890.com/zhan/85516.html

(0)

相关推荐

  • 天龙八部手游明教怎么样,天龙八部手游明教带什么宝宝技能

    天龙八部怀旧明教带什么宝宝? 天龙八部怀旧服明教可以带体力忠诚宝宝,外功勇猛宝宝比较好。 天龙八部怀旧服明教可以带体力忠诚宝宝,外功勇猛宝宝比较好。 天龙八部手游明教带什么宝宝好,...

    阅读 2022年7月10日
  • 电脑做海报用什么软件,做宣传单用什么软件

    电脑做海报用什么软件,做宣传单用什么软件 身为设计师的你是不是还在为到处寻找合适的设计软件而烦恼?是不是在为因为没能用上好的软件而影响自己设计生涯的事情感到焦虑?别担心,你的烦恼可能每个成熟的设计师都遇到过,但他们最

    攻略 2021年10月18日
  • 妈妈我病了 等我好了请你来吃热干面,妈妈我病了去单位请假领导没给

    小 宝贝 生病 时是不 能清楚地表达 自己的感受 ,但他的身体会发出各种信号,告诉妈妈 “我病了! ”

    生活 2021年11月4日
  • 地球上真有60万亿吨黄金吗,地球上有多少吨黄金

    近日,河南省地矿局在桐柏县朱庄镇围山城一带发现了一处特大型金矿,总计16个金矿体,初步估算获得金储量31.55吨,到今年底有望突破50吨,其实几十年以来,河南黄金年产量都稳居全国第二。有人要问了,这31.55吨黄金到底值多少钱呢?以400块钱人民币每克的价格来算的话,差不多在126亿元人民币左右,但要是投放到黄金市场,估计很难惊起波澜,因为2020年我国黄金实际消费量就高达820.98吨,即便将这个金矿全部开采完,也只占3.8%的份额,但从地方经济来看就不一样了。

    生活 2021年10月28日
  • 福建安溪发现1例疑似阳性人员

    福建安溪发现1例疑似阳性人员 国内疫情一直还没结束,多地出现散发病例,福建前段时间疫情才结束,近日又出现疫情,祖新消息福建安溪发现1例疑似阳性人员,厦门部分学校紧急排查周末前往安溪师生,那么具体情况是什么样的,

    电商 2021年12月6日
  • vscode主要用来干什么的(vscode如何调成中文版)

    型号:RedmibookPro15 系统:视窗10 软件版本:vscode1.5 VS编辑器支持多种语言和文件格式的编写。截至2019年9月,已支持以下37种语言或文件:F#、Ha...

    2022年1月24日